...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde... ...hazırlanarak onaylanmak üzere 16.09.2020 tarihinde İdare onayına sundukları, daha sonra açık kazının uzatılmasının İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi...

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.

213 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesiyle; …Belediyesi tarafından …tarihinde ihale edilen ve …Ltd. Belediyesi tarafından … tarihinde ihale edilen ve …Ltd. Sorumlular tarafından temyiz dilekçelerinde ve duruşma esnasında yapılan sözlü açıklamalarda; …’

...kurallar başlıklı 62'nci maddesinin (e) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olabilmesi için belirli şartları... Açıklanan gerekçelerle, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca yapılan ödemelere %4 sözleşme giderleri ve genel giderlerin dahil edilmesi sonucu ...

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde... Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

...maddesi uyarınca, işin yerine getirilmesi için gerekli olan bütün hizmet yolları ile kamuya açık yollarda işin devamı süresince alınması gereken tedbirlerin giderleri sözleşme... Yüklenici gerek servis yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden sorumludur.

Sözleşme kapsamında halihazır proje ve buna dayalı imalatların yapılması ön görülmemiş olsaydı, belirtilen düzenlemenin ihale dokümanlarında yapılmasına gerek olmayacağı hususu açıktır.

...ayrıca 4735 sayılı Kanun’da da taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceğinin açık olduğu, söz konusu düzenlemede de sözleşmenin bitiminde...

... sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek kişiye de yasaklama kararı verileceği açıkça düzenleme altına alındığı; Davacı şirket ile sözleşmenin 12/10/2021 tarihinde imzalandığı ... kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim ...