...gerek olmadığına, Yukarıda açıklanan gerekçelerle, yer... ...olacağının değerlendirildiği bu sebeple ……… ...merciler tarafından düzenlenmiş mücbir sebebe ilişkin herhangi... ...anlaşılacağı gibi mücbir sebep hallerinde sözleşmenin feshedilmesi... ...edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar...

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ...bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...gerçekleşmesi gerektiği açıktır.

...ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... ...kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki...

...mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü... ...fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır... ...Belgelere göre firmanın mücbir sebep ileri sürerek süre... ...gereği süre yönünden usule açıkça aykırı ve kabul...

...gerçekleştirilen başka bir ihalede sözleşme imzaladığı... f) Mücbir sebepler dışında... ...uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...tarafından 05.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen... ...lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması...

'in, mücbir sebepler dışında... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...hâlin herkes için mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğinin...

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı...

...imzalayan davacı şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. hakediş ödemesi , mücbir sebep , yasaklama ...belirlenen 45 günlük sürede ihaleden yasaklama kararı...

...f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında... ...mahkemesi kararı ile davacının ihaleden men kararının yerinde... ...istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak... ...kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş... Açıklanan olgular ışığında...