...imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği açıktır... ...yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme...

...İlk Derece Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve 2017/141 Esas, 2018/561 Karar sayılı kararı ile; .. Bu itibarla uzun zamandır ...

...yükleniciye tebliğ edilmesi, yüklenicinin de bu karara istinaden, zamanında revize iş programı hazırlayıp idaresine sunması... ...alınmadığı, dolayısı ile hatalar ve çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş ödenek tutarlarına göre “Olur...

...engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek... ...husus bulunmadığının bildirildiği, Yüklenicinin 25.09.2018 tarihli yazısında yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği...

Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.

...yangının çıktığı tarih ile 2018 yılının son günü (aynı zamanda geçici kabulün yapıldığı tarih) arasındaki gecikme... Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

...yapılmasının temel ilkelere aykırı olduğu davet yöntemi , davetin zamanı , pazarlık usulü , teklif hazırlama

Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih 17/04/2018 tarihidir. ...yapılan sistematik yorum; kanun koyucunun, kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve amacı araştırılarak yapılan tarihsel...