ve 119. ...sebebiyle cebe girmesi gereken paranın, girmemesi... ...sözleşme sebebiyle cepten çıkan paradır. ...idareden yazışmalar, hakedişler, sözleşme... ...olmasının tespiti ile müvekkil firmanın... ...tespiti ile fazlaya dair haklar saklı kalmak... ...delalet olduğundan alınan bilirkişi raporu... ...dışında yapılan işin hakediş cetveline eklenerek...

...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına... ...ait endeksin esas alınması gerektiği... ...işin bitirilmesi gereken tarihin 30... ...bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat...

...dönemlerde düzenlenen hakedişlere davacı tarafından... ...yollarda iş süresince alınması gerekebilecek... ...yaptırıldığını, alınan bilirkişi raporunda... ...talep edilen alacaklar hakedişe girmeyen... ...Başkanlık oluru ile arazinin yerini... ve 3. ve ... ...davacının düzenlenen hakedişlere itiraz... ...değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkan maliyet giderlerinin... ...üzerinde durulması gereken konu; istinaf...

...idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı... ...alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen... ...ilgili yapılması gereken tüm işlemler... ...başvuru sonrasında alınan karara istinaden... ...uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... ...alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen... Sokak ve 6. ...ARSLANLAR TM’den çıkan 34.5 gerilimli... ...yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi... ...00 TL’nin emanete alınmasına, belirtilen...

...içerisinde bitirilmesi gereken inşaat ve... ...sonra düzenlenecek hakedişlerden yapılması... ...geldikten sonraki hakedişlerde gelir vergisi... ...gelmeden önce düzenlenen hakedişlerden gelir... … Belediyesi ile … Ltd. ...hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı yapılmadığı...

...ötelenmesi ile ilgili itiraz haklarının saklı... ...nün 09/02/2021 tarih ve 42887 sayılı yazısında... ...programında dikkate alınmasının uygun... ...programlarında, yüklenici ile idaresi arasında... ...sırasında ortaya çıkan % 16,10 luk... ...2020 tarihli 17 nolu hakediş itibari ile... ...İhzarat tutarı olarak alınan rakamlar, idaresince... ...İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar... ...uzatımı verilmesi gereken hallerde, Kontrol...

...süre uzatımını haklı çıkaracak yani... ...verildiğinden, ortaya çıkan kamu zararından... ile Fen İşleri Md. ...gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...ve işin bitirilmesi gereken tarih 02.08...

SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİC. ...nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği... ...devredilmesi veya devir alınması.” 27.... Hükme esas alınan ve Prof. ...olarak yapılması gereken yarışma ve... ...başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin...

...tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde... Hakediş ödemelerini... ...iş programı-fiyat farkı ilişkisi detaylı... ...verildiği hususu ile ilgili olarak, Dosya... ...gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş... ve Tic. tarafından alınan Kararda 07.12... ...değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan...

...sonucu tespit edilen ve ayrıntısı ekli... ile sözleşme imzalanmıştır. ...iki tutar arasındaki farkın kamu zararı... ...değerlendirilmesi, alınan kişisel edimlerin... ...bir komisyon kararı alınmasını teminen... ...yönünden inceleme Uygulama hakkında bilgi … Huzurevi...