sırasının bir alt satırında sorguya atıf yapılarak … TL minha edildiği, görülmüştür. Dr.-Aynı zamanda Kontrol Teşkilatı üyesi), … (Tekniker-Aynı zamanda Kontrol Teşkilatı görevlendirmesinde de adı geçmektedir.),

...üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında... ...kusurlu ve eksik işler” başlıklı 32’nci maddesinde “Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin... ...bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum...

Bu nedenle Kontrol Teşkilatının ilgi-g’de kayıtlı tutanağına istinaden ihale yetkilisinin ilgi-ğ’de kayıtlı oluru ile yükleniciye bahse konu hizmet alımına ait sözleşmenin 16.maddesinin 16.1.2 bendi altında yer alan tablonun 1 sıra nolu aykırılık hali (…teslimi istenilen...

...mahkemeye sunulan kesin hesap; yüklenici ile davalı idarenin kontrolluk teşkilatınca müştereken tanzim olunmuş, ancak... Kesin metrajlar yüklenici ile idarenin kontrol teşkilatı tarafından müştereken imzalanmış ise de, idare... ...reddi gerekirken kesin hesaba dahil edilmek suretiyle hüküm altına alınması doğru olmamıştır.

... buna göre İKY 900 ve İKY 9000’in “Yüklenici, idarenin kontrol teşkilatı için, merkez ofisi ve şantiyede sözleşme tasarısı-diğer ... ait bedelin her İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük 833,33 $ bedelin bulunduğu ...

İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İhaledeki kısım sayısı 2 dir. Süreklilik arz eden işlerde, Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin... ...ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu...

...fıkrasının “İhzarat uygulaması” başlıklı bendinin 4 üncü alt paragrafı hükümlerinden muaf tutularak ileriki aylara dağıtılmasını... 6) Süre uzatımı verilmesi gereken hallerde, Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı... ...sonrasında onaya sunulacak olan revize iş programında ise Kontrol Teşkilatı tarafından tespiti yapılmış olan bu miktarlar...

… TL ihale bedelli … yapım işi mahallinde işin kontrol teşkilatı ile birlikte yapılan fiili fiziki inceleme sonucunu gösteren ... kalınlığında cam yünü dolgulu üst kat 0.70 mm alüminyum, alt kat 0,50 mm trapezoidal alüminyum levhalar ile sandviç sistem çatı ...

...imzalayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin (kontrol teşkilatı üyeleri dahil) ceza tutarından sorumlu... ...Yetkinlikleri” başlıklı 4’üncü maddesinin “4.1.7 Fotoğrafçı” alt başlıklı maddesinde; “Fotoğraf çekimine ait en az 5 yıl...

...Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yürütülen yazışmanın uzaması nedeni ile 29 gün, yine asfalt çalışması yapılacak yol güzergâhları ile NATO Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattının çakışması nedeniyle Kontrol teşkilatı ile BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak üzere...