DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün olarak... ...olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha...

...muarazanın menine ve davacının iş bitirme süresinin hitamına kadar... ...tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. ...rası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının...

Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...çıkan kayıp ve zararların teminat altına alındığını, rizikonun... ...ziyana uğrayan kesimle ilgili iş bitirme belgesi düzenlenmeden...

...davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi... ...kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma...

...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar... ...savunarak, davanın reddini istemiştir. ...getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin...

...8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü... ...Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve kar yağışı... ...olarak söz konusu işi zamanında bitirmek için gerekli önlemleri...

İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin... ...yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık... ...içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz...

...Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aykan Medikal Temizlik... ...standart formlara kullanılarak kayıt altına alınması gerekmektedir... ...unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine...