...hitaben yazılan 17834958/993 sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir. ...taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

Davalı idare, davacı yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle... ...Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım...

...Kanun'un Aşırı ifa güçlüğü başlığı altındaki 138 inci maddesi ile getirilmiştir. ...kullanılması sonucu oluşan otoban ve köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim edeceği yansıtma faturası ile belgelenmesi...

Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. ...ilâmlarda “ilgili kamu idaresinin adı ve denetim dönemi”nin yer alacağı hükmüne yer verilirken; “Kanun Yollarına Başvurma...

...uygun olarak sonuçlandırıldığı, rekabetin de bu şartlar altında oluştuğu açıktır. ...konulmak suretiyle kiracı tarafından yapılan masrafların kira alacağına mahsup edilmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür...

...yazılı sıraya göre birbirlerinin emir denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler. ı) İdarece sözleşmeye göre kira ile yükleniciye verilen her türlü inşaat makinelerinin günlük...

...tarafından teknik, idari ve hukuki destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır: “2.1. ...sağlanması” Yukarıda sayılan iş kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm ihaleli işlerinde ve diğer mali...

...günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ..... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki...