...tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. ...olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” , ...olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde...

...toprak temini, saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. ...yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği, ancak...

...105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518.906,80 TL alacağı olduğunu, bu alacağa 93.403,22 TL KDV eklendiğinde... Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ...göre bu taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak kalemlerinin...

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...İnşaat mühendisi olan yüklenicinin şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye idare tarafından itiraz... şantiye şefi , teknik personel , teknik personel cezası , yüklenici

oranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiği iddia edilmektedir. ...liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı...

...cezası ve tespit masrafları toplamından asıl davadaki bakiye alacağın mahsubu ile geriye kalan kısmının tahsili istemine... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici