...konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli... ...04/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle...

...programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan... ...onaylanmakla beraber işin yer tesliminin 11/11/2021 olduğu dikkate... ...ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde...

...Hukuk Mahkemesinin görevlendirmiş olduğu Bilirkişilere ait... ...ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin... ...ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idaresi arasında...

...olup olmadığı hususlarında yüklenicisi ile idare arasında... ...Fiyatlara dahil olup, herhangi bir nam altında ayrıca nakliye bedeli... (rakam ve yazıyla)bedel üzerinden akdedilmiştir. 

...yılında imzalanabildiği, pandemi koşullarının da etkisi ile... ...yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması... ...süresi, ihale tarihinden itibaren 60-altmış takvim günüdür. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp...

...belgesinin araç kiralama iş deneyimine ait olduğu, iş deneyim elde... ...sınır değerin (6.361.529,00 TL) altında kalan ve aşırı düşük... ...İşi, 2020/571753”nden alınmış yüklenici iş bitirme belgesi olduğu...

...fiyatının düşeceği, bunun da yükleniciyi zarara uğratacağı... ...puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat... ...aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...