I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden... ...değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin...

maddesindeki hükümsüzlük halleride söz konusu değildir. maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “( 6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...addesinde ise bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat...

Yüklenicinin talebi üzerine “… ...türlü mesafeden nakli, taşıtlara yüklenip-boşaltılması, içindeki bitkisel kök ve parçalar... ...ölçü birimi gibi bilgileri ihtiva eden teknik kurallar bütünüdür. İdareyi ve yükleniciyi bağlar.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük...

...sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir... ...Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına... ...ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden...

...işçilerin maaş katsayıları hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının mümkün olmadığını... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir.

...evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan ilave bir süre olarak...

Somut olayda; davacı ile dava dışı yüklenici ... ...teminatın gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız-şartsız, kesin...