...kamyonet) temininin ''Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden kaynaklanan mücbir sebepten... ...belgelendirilmediği, yalnızca tek bir otomobil firmasından alınan yazılı beyanın idareye ibraz edildiği, ancak … firması haricinde... ...farklı araçların da temin edilebileceğinin açık olduğu, yüklenicinin mücbir sebep iddiasıyla sözleşmeyi feshinin...

Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” , ...olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde...

...toprak temini, saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. ...yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği, ancak...

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...İnşaat mühendisi olan yüklenicinin şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye idare tarafından itiraz... şantiye şefi , teknik personel , teknik personel cezası , yüklenici

oranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiği iddia edilmektedir. ...liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı...