...İhaleye esas proje kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda su yalıtımı... ...idarece arttırılabilir.) idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...sözleşme fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye esas yeni birim... ...fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık...

...nler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi... ...verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla...

I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden...

maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi...

...reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ...dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

...evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...Yüklenicinin görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi... ...Müdürlüğünüzce yeniden tespit edilmesine yüklenicinin itiraz ettiği belirtilerek, ortaya...

Yüklenici, 23.3. ...belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule...