...durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır... ...ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. ...Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ...süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirmesi gerekmektedir.

...Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları... ...durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü, Aynı Kanun...

...geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır... ...hesapların düzeltilmek istenilmesi üzerine yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

...delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunda olduğu, bu şekilde itiraz edilmediği...

...kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici...

...saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin... ...imalatlar için işi durdurmadığı, idaresine bildirmediği, proje değişiklik raporu düzenlenmediği... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse... ...her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği...