...konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli... ...çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz... ...hükmü kapsamında süre uzatımı verilmediğinden fiyat farkı... ...uygulanması durumunda mevcut istinat duvarının temelinin açıkta kalacağı... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle...

...gün olarak öngörüldüğü, süresinde işin bitmemesi nedeniyle... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir... quot; kuralı yer almıştır. ...olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha...

Yüklenici, halen çalıştırdığı... ...oldukları, öte yandan, ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin... ...fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan...

...yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden... ...teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve... ...itiraz ettiği ifade edilerek, yüklenici ile İdare arasında... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme...

516 sayılı İlamın 1. maddesinde aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki... ...tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır.

...üzeri sıva imalatı ile ilgili yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...İmalatlarının yer aldığı, gazbeton duvar üzerine alçı perdah ve boya... bedelin toplamı olmak üzere (…… Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise... ...yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının...

...imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari... ...olduğu, Teras çatı imalat açılımının; -“ ...yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği... ...Teknik Şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-Diğer Ekler.”,

...eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara... ...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.