...fiyatların belirlenmesinde idare ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...olarak belirlenen hakediş evraklarının dilekçelerinde belirtilen çekinceler... ...ihale CD’sinde bulunduğundan bahisle ihale tenzilatı uygulandığı, taraflar... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ... 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı... ...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... Belediyesi tarafından ihale edilen “..

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı... tarihli dilekçe ile ... ...EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma...

...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme... Öncelikle sorumlu, temyiz dilekçesinde yeni birim fiyat yapma... Anılan ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte...

...cihazların (Swich) temini hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...uygun olmadığı belirtilerek yüklenici dilekçesinde açıklandığı şekilde... ...Şartnamesi”nin “Aktif Cihazlar” başlığı altında; “Kullanılacak tüm Anahtarlar... ...konusunda çelişkiler bulunduğuna ve ihale dokümanına uygun malzeme onay...

...bulunmadığı sonucuna varılmış ve başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesi... ...ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay... 'ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak...

...Kanunu’na göre 21/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...tamamlandığı ve yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden... ...yüklenicinin itiraz ettiği ifade edilerek, yüklenici ile İdare arasında oluştuğu... ...talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası...

...Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... ...borulara topraklama ve konteynerlerin altına saha betonu ile kapalı tenis... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhale üzerinde... ...ay olarak aylık kira bedeli üzerinden ihale edildiği, sürücüler için ayrıca... ...hesaplanan sınır değerin (6.361.529,00 TL) altında kalan ve aşırı düşük teklif... ...Alımı İşi, 2020/571753”nden alınmış yüklenici iş bitirme belgesi olduğu...

...bulunmadığından; sorumlunun temyiz dilekçesindeki iddialarının reddedilerek... ...ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin tamamını... ...birim fiyat oluşturulduğu durumlarda, ihalenin yapıldığı yıl için geçerli... maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır.