2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... bendi 2 numaralı alt bendinin ihaleye katılımda yeterlilik... ...üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

DAVA 1.Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında... ...edildiği, Araçların belli bir bölümünün ihale alanı dışında tabur ve idarenin... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf...

...ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine... ...farkının ödenip ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...Kanunu’na göre 17/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

...Yönetmeliği’ne göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim... ...Yüklenicinin görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi... ...ödendiği, Yüklenicinin, 15/09/2020 tarihli dilekçesi ile 27/07/2020 tarihli 2 nolu... ...Müdürlüğünüzce yeniden tespit edilmesine yüklenicinin itiraz ettiği belirtilerek...

tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı... ...üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı... ...maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...muhtelif tarihlerde idareye verdiği dilekçelerinden özetle; sözleşme imzalandıktan... ...100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları...

...Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması ihalesi sonucunda 18/09/2015 tarihinde... ...yükümlülüğü ve mali sorumluluğu altında olacağı, hizmet alıcısı... ...incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak...

Belediyesi tarafından … tarihinde ihale edilen ve …Ltd. ...üncü maddesinin “4.1.7 Fotoğrafçı” alt başlıklı maddesinde; “Fotoğraf... Sorumlular tarafından temyiz dilekçelerinde ve duruşma esnasında... Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen...

…’a ihale edilen … TL sözleşme bedelli... ...tarihlerinde göndermiş olduğu iki ayrı dilekçe ile işe ilişkin ALL RİSK sigorta... ...işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz... Yüklenici 23.3.

...malzeme arasındaki rayiç farkının yüklenicinin hesabından kesilerek tahsil... sırasının bir alt satırında sorguya atıf yapılarak... ...Teknik Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan … yüklenimindeki … İşinde... Bu anlamda, temyiz dilekçelerinde geçici hakediş raporlarının...