...olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2.

...işçilerin maaş katsayıları hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının mümkün olmadığını... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; söz konusu ihale ile ilgili...

...delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla...

...sözleşme fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye esas yeni birim... temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen... ...fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık...

...nler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi... ...verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla... Yargılamanın aşamalarında davalı cevap dilekçesi ve diğer dilekçelerinde bedeli talep...

I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden...

maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu...

...reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ...dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. ...raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından ihalenin...

...evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;