...talep ettiği, yüklenicinin 18/01/2021 tarihli dilekçesi ile yol kaplaması onarımının taraflarına... ...sorumluluğunda olup olmadığı hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, …

...VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalı ile yapılan 06/03/2018... ...taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici karı ve gerçek giderlerin tahsiline... ...yüzde sekseni (%80) olan 14.519.545,01-TL bedelin altında iş bitirilmiş olup, sözleşmenin 29...

...tespit edilip tutanağa bağlanmasına karşın yüklenicinin hakedişinden ceza kesilmemesi nedeniyle... ...yazımız ile yüklenici … Şti’nin taahhüdü altında bulunan … sözleşme bedelli … Yapım...

...çalıştırılmasına müsaade edilmediği, yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin idare tarafından... ...bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin... ile alt yüklenici USAL Yapı Dek.

Tam aksine yüklenici firma … İnş. alt yüklenici olarak işi yapan … İnş. ...etmek mümkün olmadığından; sorumlunun temyiz dilekçesindeki iddialarının kabul edilerek 410...

Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

...tarafından 22.01.2019 tarihinde verilen hak ediş dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları... ...gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL/gün ceza müteakiben düzenlenecek... Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur.

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, ...i görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereke...

...harcının yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının 16... ...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış... ...gördüğünü, hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların...