...ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını... ...Elektrik Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı... ...Kaynağı (UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu...

...göre davalı tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldığından... ...imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde... ...u hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan...

...bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi... Dava dilekçesi ve beyan dilekçelerinde sözleşme...

...uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019... ...sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü.

parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından... ...tarafından 24/12/2021 tarihinde kayda giren dilekçesi ekinde yer alan üretici firma … yazısında... ...imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ... aylık hak edişinde, öğün miktarlarının altında fiyat farkını ayrıca belirterek faturasın... ...ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülüklerin...

DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. ...davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği anlaşılmış... ...mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...yüklenicinin kendi mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması halinde... ...sunulması gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 07.07.2023 tarihinde gerçekleşen... ...üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda... ...ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.

Davacı yüklenicinin dayandığı 13.2.1987 tarihli olur... ...imalatlara giren kum çakılın yükleme, boşaltma ve figüre bedellerini de kapsadığı ve... Davacı yüklenici 12.9.2005 tarihli replik dilekçesinde 16.041/1 ve 15.D.3 nolu pozların...