...zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede... ...çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı...

...kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici...

...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı... ...alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın...

...Elektrik Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı... ...Kaynağı (UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu...

...imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde... ...u hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan...

...bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi...

...kusurlu olduğu tespit edilen malları, idarenin talimatıyla belirlenen süre içerisinde bedelsiz... ...ayıp veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici tarafından üstlenileceği; 33.1...

...uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü.