Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat ... farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine ...

... işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin ... kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL’nin ... nin davalıdan tahsilini istemiş, 07.09.2017 tarihli ıslah dilekçesi ile davada 10.000,00 TL olarak talep ettiği gecikme cezası ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; ihaleye esas projelerde yer alan teras... ...ise; ahşaptan oturtma çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari uygulama projesinde... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

Yüklenicinin görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle; Bahse konu işin ikmal işi olması sebebi ile ... yönelik çalışmanın, iş ve işlemler sebebi ile taahhütleri altında olan ikmal ihalesine konu imalatlara fiilen ancak 13/12 ...

...buna bağlı olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca... ...yükleniciye tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı olarak da... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2.

...TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında... Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir.

...sadece belli delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil sözleşmesinde... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla, Bünyan...

...oluşturulan sözleşme fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye esas yeni birim fiyatların tespiti... temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların... ...girmiş fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık maliyeti arasındaki...

Esenler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin yapımını... ...dökümanı eki olarak verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla ve bedeli teklif... Yargılamanın aşamalarında davalı cevap dilekçesi ve diğer dilekçelerinde bedeli talep edilen imalâtların...

I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2021 tarih... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment...