Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir.

...olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış olduğumuzu... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Yüklenici, 23.3. ...taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

...klozunun başladığını, anılan kloza göre bir veya birden çok yüklenicinin sigorta konusuna verdiği zararlar ile inşaat süresi... Dava konusu olayda da, ek sözleşme ile bakım devresi teminat altına alnmıştır.

...pompaların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık konusunda... ...olduğu, yerlerine teknik şartname ve imalat tanımları adı altında düzenlenen belgede tarif ve açıklamalarına yer verilen...

.Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Geçici hakediş raporları” başlığı altındaki 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendinde... Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz...

...onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Belediyesi ile Yüklenici ….

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. Genel Teknik Şartname” başlığı altında; “…