Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. ...zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul edilmesinin mümkün...

...konu anlaşmazlığın, idaresince, yapı denetim görevlileri ile yüklenici arasında ortaya çıkan bir anlaşmazlık olarak değerlendirilmesi... ...tespit tutanaklarının, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan standart formlara uygun olması zorunludur….”

...günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL/gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk... Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur.

kasko değeri , taşıt kiralanması , yüklenici karı

Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ...göre bu taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak kalemlerinin...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”,

maddesi hükmü gereğince yükleniciye bildirim yapıldığı, arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği, … ...zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğu, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise...

gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

...verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması ve Raporlanması” iş... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.