...iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... ...için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

...tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. ...Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır...

...Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı” işinde; açık otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması... Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli...

...talebin zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği-16. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Yönelik Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede “İdare tarafından... ...dolayı çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı, idare tarafından...

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması...

...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... ...dikkate alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın fen noktasından...

Görüldüğü üzere, EKAP Sonuç Formu ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında sayılmamaktadır. Yüklenici erken teslimat yapabilecektir.

...Listesi”nde “03.01 Elektrik Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı Kesintisiz... ...Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta...