... ile ilgili olarak, inşaat mahallinde uygulama projesi temel alt kotuna ulaşan bir adet baret kazısı yaptırılarak makinanın çalışma ... rayicinin de oluşturulan komisyonca, en az 3 adet firmaya ait proforma faturalar üzerinden fiyat tespiti edilmesi gerektiği, Tüm ... esaslar doğrultusunda, baret imalatının birim fiyatının yüklenici ile idarenin birlikte tespit edilmesinin esas olduğu, belirtilen ...

Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” , ...olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde...

...toprak temini, saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. ...yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...ilişkin olarak her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği, ancak...