Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden... ...bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... ...bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...TL/gün üzerinden (10 günlük çalışma ile) hakedişe dahil edilerek ödemede bulunulması... ...kapasiteli 500 Lt olan çöp konteynırı boşaltımı 135 cm yükseklikten hidrolik devirmeli... ...miktar artışına gidilmiş ve aynı tarihte yüklenici miktar artışına gidilen araçları... ...konuyla ilgili olarak sorumluların karar düzeltme itirazları yukarıda açıklanan gerekçeler...

...işçilerin maaş katsayıları hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının mümkün olmadığını... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. ...gerektiğini, bu nedenle de fahiş olan hesaplanan bedele itiraz ettiklerini, bu bedelden hüküm kurulursa...

...Kamu İhale Kurulu’nun 16/02/2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar... .Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde...

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük... ...iş sahibinin tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir... ...ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden... ...zararı oluşmadığından; konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 25 sayılı İlamın...

...başladığını, anılan kloza göre bir veya birden çok yüklenicinin sigorta konusuna verdiği zararlar... SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda... Dava konusu olayda da, ek sözleşme ile bakım devresi teminat altına alnmıştır.

Bu nedenle sorumluluk itirazları kabul edilmemiştir. ...atık bertaraf ücretinin hesabında ise sadece yüklenici firmanın katlandığı işletme maliyetlerinin... ...Değişikliği Bakanlığı tarafından “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri...

...imzalanmadan önce idareye sunulacak belgeler; Yüklenici; her bir taşıma merkezi okul/kurum... ...karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat...