...Yapılması” işi kapsamında birim fiyatın hakedişe hatalı yansıtılması, ayrıca Çevre... ...kapsamında ödenen “YBF-02 Poz Numaralı Yer Altında Püskürtme Betonu (SHOTCRETE/B-16.681/1... ...işbaşı fiyatı şeklinde) belirlendiği halde yükleniciye ayrıca (müteahhit karı hariç) 2...

...kayıtlarına alınan 02.09.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur... Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse... ...Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer...

...kanıtlayıcı belgeler sunulmaması esası ile idare ile yüklenici firma arasında akdedilen sözleşme... ...İtirazları Dilekçede yer verilen iddia ve itirazlar; İşin sözleşmesinin ilgili maddesinde... ...fotoğrafların saklanarak hakediş eki olarak kayıt altına alındığı, şantiye defterinin tutulması...

...tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine... ...hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük... ...şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır...

...sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı ve yükleniciye ödenemeyeceği anlaşıldığından... ...ilişkin düzenlemeye yer verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

...teknik, idari ve hukuki destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır: “2.1. ...Yukarıda sayılan iş kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm ihaleli işlerinde...

...17834958/993 sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir... Bu itibarla, dilekçi itirazlarının kabulü ile 23 sayılı İlamın... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule...

...teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya...

...quot;Aşırı ifa güçlüğü başlığı altındaki 138 inci maddesi ile getirilmiştir.... ...Açıklanan sebeplerle; Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının... ...sonucu oluşan otoban ve köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim edeceği yansıtma faturası...

...kayıtlarına alınan 21.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur... ...üzerinden standart formlara kullanılarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.