...uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü. ...bu yazının süre uzatımı verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı dolayısıyla işin bitim...

...uygulanır.” Söz konusu hüküm ifaya ekli cezai şart mahiyetinde olup bu maddeye ilişkin olarak metinde... ...imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde... Kanunun kat’i surette emreylediği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet; ahlaka... ...u hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan...

Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan... ...ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak... (2) Yüklenicilere; a) İş deneyim belgesi düzenlemeye... şirketi arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyacak tüm bilgi ve belgelerin (..

...kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar... ...şeklindeki hükmünün ifaya ekli cezai şart mahiyetinde olduğu her türlü duraksamadan uzaktır... ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

...sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu... ...yasal hakların ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetlerin tamamen... ...hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek...

Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25. ...yükleniciye yapılan bildirimlerin ihtar yazısı mahiyetinde de olmadığı anlaşıldığından...

...aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe... ...kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan... ...konu Mahkeme kararında da sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.