2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...taraf, davalının işin yapılacağı yerleri hukuki ve fiili ayıptan ari olarak teslim etmeyerek...

...belgeler ışığında tazmin hükmü kurulmasında hukuki bir isabet bulunmadığından tazmin hükmünün... Yüklenici ... ...montajı yüklenici firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği doğrultusunda idarenin...

...yönteminin hatalı belirlenmiş olması karşısında hukuki bir geçerliliği kalmamaktadır. ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

...kabul edilemeyeceğini, bu nedenlerle, haksız ve hukuki mesnetten yoksun davanın reddine, davacı... ...taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici karı ve gerçek giderlerin tahsiline... ...yüzde sekseni (%80) olan 14.519.545,01-TL bedelin altında iş bitirilmiş olup, sözleşmenin 29...

...2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

...ve paçal olarak hazırlanan “HINIS-TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının Yapılması... ...talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin... ...yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik...

...görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık deneyine itiraz üzerine... ...ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...Mahkeme kararının redde ilişkin kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından... ...imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde...

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf başvurusunun...