I - KONU İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden... ...projelerin bu bağlamda yeniden hazırlandığı ve idaresi tarafından onaylandığı, onaylanan projelerde...

...gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından... ...işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi... ...taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak...

...32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun... Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

...tamamının kendisine ait olduğu, şirketlerinin idarece 4734 sayılı Kanun'un 58. ...yasaklanmış olanların, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları...

...katsayıyı,e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık... ...endekslerden Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer... ...ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler...

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...miktarının çarpımı sonucu bulunan bedel yükleniciye ödenmiştir. ...tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece...

.Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde... ...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde...

...2021/139051 İhale Kayıt Numaralı “Granit Bazalt Doğal Parke Taşı ve Traverten Mermer ile... ...yayımlanmış fiyat ve rayiçlerin; yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda... ...bazalt ve kesilmiş beyaz küp mermer)” için idare tarafından birim fiyat hesaplaması yapılırken...

...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz. ...sözleşme bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...