...düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı idare tarafından sözleşmeden kaynaklı olarak... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...ve ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi daha... ...tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı...

...kapasiteli 500 Lt olan çöp konteynırı boşaltımı 135 cm yükseklikten hidrolik devirmeli... ...miktar artışına gidilmiş ve aynı tarihte yüklenici miktar artışına gidilen araçları... ...bulunacak analizler, b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik... ...hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur...

Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışacak. işleri, idare malı malzeme (sarfiyat malzemesi olan elektrot, taşlama taşı vb. ...Tamir-Ek Yapılması İşi Poz Listesi” başlığı altındaki “İmalat Çarşafı” isimli listenin...

...tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri... ...kullanılması gereken toplam kırmızı et miktarı ile yüklenicinin İdareye sunduğu kırmızı et faturaları... ...verilecek öğle yemeği, akşam yemeği ve kahvaltının hazırlanması, pişirilmesi, servisi...

...kullanılma ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin tamamını... maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. ...yapılan birim fiyat bünyesinde kullanılacak kamu idarelerine ait rayiç veya birim fiyatların...

...başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...İstinat duvarı projelerinin hazırlanması ve onayı için 10 (on) gün, Terminal ve ... ...var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi... Son olarak idare tarafından işin bitim tarihi olan 12.05...

...hesabının düzetilip düzetilmeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...nin “Geçici hakediş raporları” başlığı altındaki 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının... Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak...