Süre uzatım onayının ... Yapım İşi”nde yüklenici ... GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

Yüklenici, 23.3. ...ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...hak edişlerde ki fiyat farkı hesaplamasında yüklenici ile idaresi arasında yaşanan anlaşmazlığın... ...ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.” Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... ...davacı tarafın ticari defter kayıtlarından idareye verilen hizmetlere yönelik aylık işletme... ...İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük...

...inci maddesinde, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları...

...İşleri” ihalesine istekli olarak katılan ve alt yüklenici beyanının bulunmadığı gerekçesiyle... ...soruşturma nedeniyle tutuklanması üzerine, idare tarafından, 04.11.2008 tarihli ikinci bir...

...için 4734 sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin... ...k bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesin...

...94635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...malzeme ve kazı nakliye bedeli ile ilgili olarak yüklenici il idare arasında oluşan anlaşmazlık... Demiryolu altyapısında yükleniciler tarafından yürütülen...

Demiryolu altyapısında yükleniciler tarafından yürütülen... ...malzeme ve kazı nakliye bedeli ile ilgili olarak yüklenici il idare arasında oluşan anlaşmazlık... ...94635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...