...besiyerleri Laboratuvar Uzmanının değerlendirmesi ve onayı sonrası kullanılacaktır.” düzenlemesi... ...olarak sağlayacak olan kit ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından, üreticinin önerdiği... ...bildirime istinaden kritik stok seviyesinin altına inilmeden gerekli kit ve sarf malzeme... ...dokümana uygun bir şekilde teslim etmesine rağmen idarenin herhangi bir sebeple söz konusu kit...

...yüklenici ile birlikte tespit edilerek idarenin onayıyla geçerli olan yeni fiyat tutanağında... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Park sahasındaki elektrik ve su giderleri idare tarafından karşılanacaktır. … 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları değiştiremez ve geri alamaz. ...düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının...

...sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten... ...şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

...işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi... ...sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez.

...herhangi bir kusuru bulunmadığını, kaldı ki, idarenin kusurlu olduğu kabul edilse dahi, davacının... fıkrası hükmü geregince, yüklenici aynı kanunun 369. maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme hakkını elde eder.

...uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...ileri sürülmekte ise de, yüklenicinin idaresi onayı olmaksızın herhangi bir proje değişikliği... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin... ...kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat...

...ihale süresince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi idaresinin göstereceği yemek hizmet alanları... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

...kazı, dolgu, kübaj, metraj, harita alımı ve alternatifler vb.), ...hazırlama bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...yapılacağı, hazırlanan uygulama projelerinin idarenin onayı ile geçerli hale geleceği, işin onaylı...