...göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır”, İşe ait Sözleşmenin... ...164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı... ...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

...aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; idareler tarafından yeterlik değerlendirmesi... ...yüklenicinin kendi mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması halinde... ...sunulması gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce...

...hazırlayacağı ve Kontrol teşkilatı ve İdarenin onayına sunulacağı, ayrıca, yeni binanın ısıtma... ...için proje hazırlayacak kontrol teşkilatı ve idareye onaylatacaktır. alt maddesinde; “Yeni yapılacak binanın ısı yükü ……. ...sözleşme bedeline dahil olup, olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında uyuşmazlık oluştuğu...

... görevlilerinin bildirildiği, 06/12/2019 tarihinde alt yüklenici ve 16/12/2019 tarihinde saha giriş onayının verildiği, 03/12/2019 tarihinde bildirilen teknik ... başlanıldığı, bazı bildirimlerin elden yapıldığı, Yüklenicinin, işe ait sözleşme ve eklerinde bildirimlerin ... gerekli izinlerin idaresince geciktirildiği, idaresinden kaynaklanan gecikmeler için işyeri tesliminden ...

...ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”,

...süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının, Yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir. idare kusuru , işçi borcu , kesin teminat mektubu süresi , sgk borcu

...zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...idareden ödemede bulunulması istenilmiş ise de idarece herhangi bir ödemede bulunulmadığından...

...listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan ancak kullanıma... Konu, idarenizce gönderilen bilgi ve belgeler ile... ...kabul tutanağının 23.05.2017 tarihinde imza altına alındığı, eki eksik ve kusurlu imalat...

...20/10/2020 – 22/10/2020 tarihleri arasında alt yüklenicilerden alınan demir ve beton malzeme... ...baret imalatının birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idaresi arasında oluştuğu belirtilen... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece...