...gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice... ...sürecinin işletildiğini, taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmadığından... adli yargı , idari yargı , sözleşme imzalanana kadar Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. hitaben yazdığı 28.03.2003 tarihli yazı ile Türkiye-...

...Kanunun 20/a maddesi uyarınca sözleşmenin feshedildiği, ... ...kalması sonucunda, Baştabiplik ile davacı şirket arasında 24... maddesi ile hüküm altına alınan idarenin muhatap...

...oranı (ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak... ...belirlenen fiyata, idaresinin sözleşmesinde bulunan benzer... ...göre 13/12/2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... Yüklenicinin görüş ve talebi...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ile ... arasında yapılan 04.07.2006 tarihli... Sözleşmenin 24/3-4-5.

...olmadığı hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa... ...olduğu, dolgu üzerine tekrar asfalt, beton, parke vb.

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde... ...denetim görevlilerinin 26/11/2019, alt yüklenici onayının 06/12... ...süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi arasında...

...fiyatın hasır çelikli olarak verilen teklif birim fiyatından daha... ...yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme... ...üzerine İdare ile yüklenici arasında çıkan fiyat anlaşmazlığı... ...İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin...

...Başhekimliği tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan, Ç... ...kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve... ...dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

138 sayılı İlamın 1’nci maddesi ile; “… ...fiyatlarıyla yaptığı iş tutarı arasındaki bedelin % 5'i tutarında... ...bedelle ihale edilen ve …tarihinde sözleşmesi imzalanan “2017-2018... ...neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması...