Sözleşmenin 6. ...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve... Davacı ile 6360 sayılı Yasa ile kapatılıp davalı ... Belediyesi arasında, .. ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. ...kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına...

...uygun olmadığı; tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısında 4734... ...Yönetmeliği’nin eki standart formları arasında yer alan “Standart Form... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. ...maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı... ...İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1. ...oranını geçmemek üzere belirlenecek yüklenici kârının, idare tarafından... ...tutarların asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı dolayısıyla... ...halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer... ...gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde, sözleşme ve genel giderler hariç...

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim... Yüklenici ile İdare arasında imzalanan Sözleşmenin... ile (KDV hariç) .. nolu hakediş ile 40 adet ve ... Sözleşmeli İnşaat Teknikeri ... tarihli Tutanak ile imza altına alındığı anlaşılmıştır.

...birim fiyatının tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında... ...diyabazdan üst sınıfta ve daha alt katmanlardan çıkarılabilen... ...analizi kullanılırsa 208,09 TL/m2, Sözleşme ekinde mevcut “Diyabaz... ...edilmesi konularında da taraflar arasında bir anlaşmazlık olmadığı... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde...

Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ hariç) ile yüklenici tarafından yapılacaktır. ...hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık... ...İşi Poz Listesi” başlığı altındaki “İmalat Çarşafı” isimli... ...yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş...

...000 adet yemek, 1.000 adet kahvaltı ve 2.000 adet iftar temini... Dolayısıyla taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesi... ...metin halinde müvekkiline -yani yüklenicilere- imzalatıldığını... ...bulunmamış olması, hizmete ait sözleşmeyi imzalayarak fiyat farkı... ...artışlar oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne...

...talebi/ikale (bozma sözleşmesi) sözleşmesi yapma yönünde bir... ...tarafından kabul edilmesiyle taraflar arasında ikale sözleşmesi kurulduğundan... Anonim Şirketi işçileri ...

...cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Yüklenicinin görüş ve talebi...

...gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E... ...Eylül – 10 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmasının, diğer... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa...