...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ...nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle... ...ayıp veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici tarafından üstlenileceği; 33.1...

...teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ’ın (Bilgisayar İşletmeni) sorumluluğuna hükmedilmiştir.

... hallerde ilave işin gerektirdiği ek sürenin yükleniciye verilmesi gerektiği mevzuatta hükme bağlanmış ... sonucu ortaya çıkan imalat tutarı, sözleşme bedeli dışında bir tutar olduğundan, bu imalatların gerçekleştirilmesi ... imalatların yapılacağı zeminin toprak örtüsü altında bulunan inşaat atıkları sebebi ile havanın ... günlerde iş makinalarının çalışamadığının işte gecikmeye etki edip etmediğinin idaresi tarafından ...

bedelin toplamı olmak üzere (…… ) bedel üzerinden akdedilmiştir. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...etmek amacı ile yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş artışı...

...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın... ...gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir. ...kesileceğine dair hükmü ile iş sahibinin cezai şart bedelini iade faturası kesmek suretiyle kestiği... ...haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

...Belediyede çalıştırılmakta iken emekli olan işçilere Belediye tarafından ödenen kıdem tazminatlarının... ...sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir... ...ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden... ...ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas...

Bu bentte değişiklik yapan 6359 sayılı Kanunun gerekçesinde de; “… ...Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları... Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

...kazısının yapıldığı, 30 cm.lik toprak tabakasının altında ise sert kaya kazısı yapıldığından... İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. TL) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi...

İdareyi ve yükleniciyi bağlar. İşi”’nin devamı niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, … ...maliyet hesabı ve ihaleye konu teklif edilen ihale bedelinin, proje onay tarihindeki düzenlemelere... ...Parçalarının Temini ve Döşenmesi iş kalemi başlığı altında; “Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin...

nolu muhasebe işlem fişiyle katıya altına alındığı, geriye kalan …. (1)” Denilmiştir. ...yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü... …”şeklinde değiştirilmiştir. nolu banka dekontu ile yüklenici firma ……San.Tic.Ltd.Şti’den tahsil edilerek ….