işbirliği protokolü çerçevesinde yapımı planlanan ... ...edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice itibariyle... Davacı yüklenici vekili, dava konusu ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...2021/139051 İhale Kayıt Numaralı “Granit Bazalt Doğal Parke Taşı ve Traverten Mermer ile... ...yayımlanmış fiyat ve rayiçlerin; yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda... ...belirlenmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

...fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri verilecektir. ...iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık... %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

...kaplama imalatı birim fiyatının tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...gri renkteki diyabazdan üst sınıfta ve daha alt katmanlardan çıkarılabilen malzeme olduğu... ...olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak...

TL iş artışı yapılmıştır. ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

...teknik, idari ve hukuki destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır: “2.1. Ödenek işlemlerinin doğru yapılması, 2.5. ...Yukarıda sayılan iş kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm ihaleli işlerinde...

...tarafından farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen... ...takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin onbindebeş oranında gecikme cezası... İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 3.1.

maddesinde aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde... geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı ...heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır.

...a eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmeni... ...yeni bir yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın... ...verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

...ihale sonuçlanmadan hizmet alımı yapılarak bedelinin ödenmesi sonucu ... Belediyesi tarafından Yüklenici ... .işi” için ihale tarihinin 25.11.2013 olduğu, ihalenin ...