...aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90... ... veya yapılan iş yüklenici tarafından... ...tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı...

...zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde... ...davada davalı vekili, yüklenicinin verilen... ...verilmesini talep ve dava etmiştir. ...veya işi süresinde bitirmemesi üzerine...

...Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay... maddelerinde düzenlenmiştir. ...denilmek suretiyle, bu ceza miktarının hâkim kararı... ...yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011...

sayılı işlemiyle reddedilmiştir. ...sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye... ...imalatlar dışında idareden herhangi bir... ...ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı... ...davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve...

...başlıklı bendinin 4 üncü alt paragrafı hükümlerinden... ...iş programlarında, yüklenici ile idaresi... ...yazısı ile gönderilmiştir. ...süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak... ...ihzaratlarda, ihzarat miktarı ihzarat iş programına...

...karşılık gelen iş miktarı anlaşılır... ...ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine... ...çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir...

...hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...dolgu üzerine tekrar asfalt, beton, parke vb...

...ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer... ...ettiği ifade edilerek, yüklenici ile İdare... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...işin kısımları ile bitirme tarihlerini de...

...hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının... ...brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği... Maddesinde yüklenicinin gerek sözleşme... ...iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile...