...belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin itirazı sonucunda... ...esaslara taraflarca uyulması kaydıyla, idaresi ve yüklenici... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile EKAP’ta yer alan ihale dokümanları... ...ortalama tenzilatı” adı altında %10 oranında tenzilat... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri...

...doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri... ...ihalelere katılmaktan yasaklılık kaydına ulaşıldığı, aktarılan... Gönderilen ihale işlem dosyasında ve yapılan... ...anılan kişinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından...

...değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında... quot; kuralına yer verilmiştir. ...hizmet etmekte olup, teminat altına aldıkları hususlar... ...komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik... ...sunulmadığı, 01/11/2021 tarihinde EKAP üzerinden anılan iş...

...destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır: “2... Ödenek işlemlerinin doğru yapılması, 2.5. ...kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm... ...yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler... ...yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık...

Yüklenici ... şeklinde belirlenmiştir. ...firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği... ...dokümanında belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici... ...idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, geçici...

...kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş... ...yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa... ...edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu... ...kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma...

...cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili... ...kadar olacağı ifade edilmiştir. Belediyesi ile Yüklenici …. ...kabul edilmesi gereken fiili bitirme tarihi olan 28.05.2021...

...tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına... ...ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif... ...üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.