...vazgeçilen işlere ilişkin fiyatların Yapım... ...tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde... ...yeni iş kalemlerinin bedelinin hesabı konusunda... ...kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin... ...çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir... ...puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi... ...anlaştığı oranda genel gider eklenir.

...İşi”nde; proje değişikliği sonucu oluşturulacak... Yüklenicinin görüş... ...değerlendirilmesine geçilmiştir. ...artışına konu imalatların bedelinin 160.074,60 TL... ...itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki... ...puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi... ...anlaştığı oranda genel gider eklenir.

...belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin itirazı... ...anlaştığı oranda genel gider eklenir. ...değerlendirmesine geçilmiştir. ...ortalama tenzilatı” adı altında %10 oranında... ...yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri... ...göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş, talep...

...toprak tabakasının altında ise sert kaya... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6... ...incelenip değerlendirilmiştir. Yüklenicinin konuya...

...ödenemeyeceği ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında... ...18.185 no’lu iş kalemi olabileceği, Yönündedir... ...yıkılmamış bina, artık malzeme, çalı ve ağaçlık... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep... ...imalatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...

malzemeler ile kaplama... ...göre incelemesine geçilmiştir. ...hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...dolgu üzerine tekrar asfalt, beton, parke vb...

...Mobilya Ticaret yükleniminde bulunan “… ...doküman ihale onay belgesine eklenir ve... ...dışında başka adlar altında komisyonlar... ...özel imalat mobilya malzemeleri alım işidir... ...sorumluluğuna hükmedilmiştir. ...fiyatlarının veya toplam teklif bedelinin, bir başka...

...teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller... ...ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır... ...Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Körfez... ...bırakılmış olup yüklenici ile 07.07... ...inceleme raporu tanzim edilmiştir.

...Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay... maddelerinde düzenlenmiştir. ...kararına karşı direnilmiştir. ...teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında... ...getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi... ...yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011...