maddesinde aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki... ...işleri geçici kabul teklif belgesinin ardından, yapım... ...tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır. ...TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...davanın reddine karar verilmiştir. ...ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi... ...gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna... ...imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun... ...kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2.

Yüklenici ... şeklinde belirlenmiştir. ...firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği... ...idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, geçici...

...Yılı Asfalt Kaplama, Asfalt Yama, Beton Alımı ve... …” şeklinde ifade edilmiştir. ...hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır...

...koşulları ve idarece belirlenmiş yaklaşık maliyet esas... ...üncü maddesinde “…Onay belgesi: İhale usulüyle yapılacak... ...Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden... Ancak ihale neticesinde yüklenicinin araçlar için...

maddesinde: “Yüklenici ilgili aya ait bilet... ...cirosunun % 65’inden (yüzde altmışbeş), işletme ve yatırım... ...ve yatırım masraflarını indirip kalan tutarın % 86... Aşama Kredisine ilişkin T.C.

...kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş... ...yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa... ...edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu... ...kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye... ...olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre...