...için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır... ...tarihinin tespiti muayene ve kabul komisyonunca yapılır, geçici kabul tutanağı... ...Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde...

...72830-4800267-1-1 sayılı iş bitirme (yüklenici) belgesinin sunulduğu, belgede... ...işler aşağıda belirtilmiştir: İçerisinde araç kiralama hizmeti veya konaklama...

...2020 tarihinde ihale edildiği, İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret... ...şikayet başvurusunda bulunan söz konusu istekli tarafından ilgili karara karşı... ...açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı olması halinde...

...verilen özel aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının... ...şekilde yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin işe süresinde... ...belirtilebileceği; 16.1.3’üncü maddesinde ise idarece 4735 sayılı Kanun’un 20...

...maddesi 1 inci fıkrası (ç) bendine istinaden 22/10/2020 tarihinde yapılan... ... 804 ada 20 parselde   sahibi ile yüklenicinin aynı kişi olduğu, yapılan...

...yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre... ...olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

...kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 26.08.2022 tarihinde... ...katsayıyı h) c:  Makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını... ...Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması... ...tarafından 24/12/2021 tarihinde kayda giren dilekçesi ekinde yer alan üretici firma... ...imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi...