...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece... ...desi işin geçici kabulünün nasıl yapılacağı hakkında Yapım... ...davacısı tarafından temyiz edilmiştir.

...birim fiyatının tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında... ...diyabazdan üst sınıfta ve daha alt katmanlardan çıkarılabilen... ...patinatolu yüzey)” rayiç fiyatının nasıl belirleneceği üzerinde... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...yakıt dahil tüm masrafların yükleniciye ait olduğu, 2 adet... ...Gıda Ürünleri endeksinin alt endeksi: 10.1 10.2 10.3 10.4... 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: .. ...başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06.2024 olarak...

...Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Bu hükümde ispatın nasıl yapılacağı açıklanmış... ...delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış... ...yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir... ...olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi... ...kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu... ...kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma...

...gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...süre kadar olacağı ifade edilmiştir. Belediyesi ile Yüklenici …. ...olarak kabul edilmesi gereken fiili bitirme tarihi olan 28.05.2021...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün olarak... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye... ...olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye... ...karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında...