...oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, ...da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar... Belediyesi ile Yüklenici ….

'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...2011 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün olarak öngörüldüğü... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe... ...hükümlerine uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ” denilmektedir, 4’üncü bendinde ise; “ ...konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde...

...kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar... İkisini bir arada talep etmesi mümkün değildir. fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen... ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...kuralın değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı araştırılarak... ...uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

...nin 112 nci maddesi 1 inci fıkrası (ç) bendine istinaden 22/10/2020 tarihinde yapılan toplantıda... Mahallesi 804 ada 20 parselde   sahibi ile yüklenicinin aynı kişi olduğu, yapılan inşaata...

...günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir... ...itibar tarihinin tespiti muayene ve kabul komisyonunca yapılır, geçici kabul tutanağı... ...İtibar Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde...

...belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına... ...hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.