...oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… Belediyesi ile Yüklenici ….

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...2011 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün olarak öngörüldüğü... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe... ...hükümlerine uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde...

...kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen... ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...kuralın değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı araştırılarak... ...uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ...

...yapı müteahhidinin parsel sahibi ile aynı kişi olan Cenan DEMİRCAN- Demircan İnş.Elek... Mahallesi 804 ada 20 parselde   sahibi ile yüklenicinin aynı kişi olduğu, yapılan inşaata...

...sözleşmenin “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 26 ncı maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir.

...belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.