maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep...

...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık çıktığı... Maddede belirtilen ilavelerle konuyu tekrar Kurulumuza intikal ettirmiştir.

...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece... Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. ...hak edişlerde ki fiyat farkı hesaplamasında yüklenici ile idaresi arasında yaşanan anlaşmazlığın...

...sayfasındaki diğer hususlar başlığı adı altındaki maddede “Yüklenici bu işe ait ihaleye... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  Yüklenicinin görüş ve talebi; Birim fiyat...

...öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

” işinin “…” dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. Tam aksine yüklenici firma … İnş. alt yüklenici olarak işi yapan … İnş.

...programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece... (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...programında 2021 yılı ödeneğinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... iş programı , ödenek aktarımı ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...bir ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme...