İdareyi ve yükleniciyi bağlar. ...ve Döşenmesi iş kalemi başlığı altında; “Projelere, teknik şartnamelere... ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...çalıştığı birime ait olmasından ötürü yüklenici firma tarafından malların... ...Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... ...tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması...

...uyuşmazlığa konu olan muayene ve kabul işlemlerinin davalı idarece mevzuata... ...etmeleri hâlinde bu durumu tutanak altına alırlar. hükmü; &quot... ...quot;İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin...

TL iş artışı yapılmıştır. ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

...sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir... Gelir vergisi tevkifatı , hakediş , yıllara sari ...işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici...

...2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye... ...cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir. ...olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

...imalatlarının zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle... ...şartları altında değerlendirilerek yüklenici ile anlaşmaya varılmak suretiyle... ...yönetmeliğin 22’nci maddesinin 4’üncü alt maddesinde “Yeni fiyat yüklenici...

...davacı şirket hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek... ...İhale Kanunu uyarınca davacı şirketin altı ay süreyle ihalelere katılmaktan... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak...

...kullandıkları 21,97 TL/kg tutarın altında bir fiyat çıkacağı, dolayısıyla... ...istenilen analiz girdileri için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ekinde... ...SMMM imzası ile SMMM’ye ait faaliyet belgesinde, SMMM’ye ait imzaların...