...naklinde beton boru ağırlığının yüklenicinin teklif ekinde verdiği Ø... … İdarece onaylanmış olan bahse konu yeni birim... ...kalemine ait teklif analiz değerlerinin ve alt kalemlere verilen teklif rayiçlerinin... ...gerekçesiyle … TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai...

...kırıcıda hasar oluştuğu, İdare'nin onayıyla kırıcıyı en kısa sürede... ...kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...tutanağa bağlanarak fotoğraflarla kayıt altına alındığı, 06/12/2011 tarihi...

...iş Günü Taşınması İşi”ne ilişkin olduğu, ihalede 5 adet ihale dokümanı... ...gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce... ...evrak sorgulamaları yapıldıktan sonra yüklenici ile sözleşme imzalanacağının...

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Temelkon Müh. ...bu uygulamanın ise Anayasal güvence altındaki hak arama özgürlüğü ve... ...belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü... ...belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek...

...satışına ilişkin kısmının iş deneyim belgesi tutarından düşülmesinin... ...düzenlenmesi gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet...  hükmüne yer verilmiştir. ...başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine... karar verilmiştir.

...kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. 2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...gibi davalı iş sahibinin sunduğu iş deneyim belgeleri kat karşılığı inşaat... bendi 2 numaralı alt bendinin ihaleye katılımda yeterlilik...

) bedel üzerinden akdedilmiştir. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...gönderilen dosyasında bulunmadığı, idare onayı bulunmayan ve yüklenici tarafından... ...ile yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli...