İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, Yüklenici görüşü ve talebi; Süre...

...tutarı kısmında “Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı: BIII... ...dikkate alındığında, söz konusu iş deneyim belgesinin idarece belirlenen...

...belgesinin tüzel kişi ortağına ait olan iş denetleme belgesi olduğu, ZKN Mimarlık... ...yetkilisi ve meslek mensubu tarafından onaylanarak gösterilmesi gerektiği... ...sürenin yaklaşık 11 ay olduğundan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı...

...farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. ...gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...yapımından da vazgeçildiği, değişiklik onayı ile beton döküm ızgara yapımı... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...20/10/2020 tarihinde ilgili projeleri onayladığı ve bölgede dağıtım... ...süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

...fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... ...Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin...

… 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: … ...işyerinin kiralık olması halinde noter onaylı kira sözleşmesinin aslı ile... ...kendi mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması... ...gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce...